某引水渠工程长5km，渠道断面为梯形开敞式，用浆砌石衬砌。采用单价合同发包给承包人A。合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）。合同开工日期为3月1日。合同工程量清单中土方开挖工程量为10万m3，单价为10元/m3。合同规定工程量清单中项目的工程量增减变化超过20%时，属于变更。 在合同实施过程中发生下列要点事项： 1．项目法人采用专家建议并通过专题会议论证，拟采用现浇混凝土板衬砌方案。承包人通过其它渠道得到信息后，在未得到监理人指示的情况下对现浇混凝土板衬砌方案进行了一定的准备工作，并对原有工作（如石料采购、运输、工人招聘等）进行了一定的调整。但是，由于其它原因现浇混凝土板衬砌方案最终未予正式采用实施。承包人在分析了由此造成的费用损失和工期延误基础上，向监理人提交了索赔报告。 2．合同签订后，承包人按规定时间向监理人提交了施工总进度计划并得到监理人的批准。但是，由于6、7、8、9四个月为当地雨季，降雨造成了必要的停工、工效降低等，实际施工进度比原施工进度计划缓慢。为保证工程按照合同工期完工，承包人增加了挖掘、运输设备和衬砌工人。由此，承包人向监理人提交了索赔报告。 3．渠线某段长500m为深槽明挖段。实际施工中发现，地下水位比招标资料提供的地下水位高3.10m（属于发包人提供资料不准），需要采取降水措施才能正常施工。据此，承包人提出了降低地下水位措施并按规定程序得到监理人的批准。同时，承包人提出了费用补偿要求，但未得到发包人的同意。发包人拒绝补偿的理由是：地下水位变化属于正常现象，属于承包人风险。在此情况下，承包人采取了暂停施工的做法。 4．在合同实施中，承包人实际完成并经监理人签认的土方开挖工程量为12万m3，经合同双方协商，对超过合同规定百分比的工程量按照调整单价11元/m3结算。工程量的变化未发生39.6款规定的施工组织和进度计划调整引起的价格调整。 第四条所述情况，承包人是否有权延长工期？承包人有权得到土方开挖多少价款？

[单选题]男，42岁，右上腹痛伴发热3个月，查体：蜘蛛痣，肝肋下4cm，质硬，脾肋下2cm，白细胞4.8×109/L，中性粒细胞0.6，ALT60U/L，AKP24IU/L。最可能的诊断是（）

[单选题]邻接权不包括（）。

[单选题]男，45岁。左下颌后牙出现不适6个月。口腔检查： 残冠，叩诊（±），松动（-），已做过牙髓治疗，牙龈稍红，拟拔除。口内其他牙未见明显异常。X线片示： 远中根尖有阴影，距离下颌神经管较近。 上述情况的最佳处理方法是（）。

[问答题]某甲车主将其所有的车辆向A保险公司投保了保险金额为20万元的车辆损失险，乙车主将其所有的车辆向B保险公司投保了赔偿限额为50万元第三者责任险。后在保险期间造成交通事故，导致甲车辆财产损失18万元和货物损失2万元；乙车辆损失15万元和货物损失5万元。经交通管理部门裁定，甲车主负主要责任，为60％；乙车主负次要责任，为40％，按照保险公司免赔规定：负主要责任免赔15％，负次要责任免赔5％，则：B保险公司应赔偿多少？

[单选题]在债权受到侵害时，要使债权人的损失得到补救和恢复，一般只宜采取（）的方式。

[单选题]不断增强文化自觉和文化自信，需要政府更好地发挥示范带动作用，加快建设中国特色社会主义先进文化。下列措施符合政府发挥示范带动作用的是（）①加大文化投入，实施文化惠民工程②把握文化发展方向，督促企业发展文化事业③挖掘传统文化，推动传统文化的创新④增强服务意识，始终把文化发展放在首位

[问答题]NPT5型空气压缩机止回阀的作用是什么？

[单选题]原籍陕西的张先生向人力资源和社会保障部门咨询：“我是陕西户籍，2006年开始工作，在广州上班，单位给我交了7年的养老保险。这之后换了工作，还在广州，新单位继续交了3年养老保险。我如今想回陕西老家工作。请问，当我达到退休年龄，符合缴费年限要求时，我可以享受哪里的退休养老政策？”得到的回答应当是（）。

[单选题]从主动脉弓凸侧发出的三条较大的血管自右向左依次为（　　）。

[单选题]政治体制改革的意义包括（）。 ①适应加快转变经济发展方式、推动科学发展的迫切要求 ②适应全面深化改革开放的需要 ③适应完善各方面体制的需要 ④适应加强政府自身建设的需要 ⑤适应与国际接轨的需要

监理工程师职业资格考试报名条件有哪些？可以免试吗？

2021年山西省监理工程师资格考试(水利工程)成绩合格人员审核公告

[问答题]某引水渠工程长5km，渠道断面为梯形开敞式，用浆砌石衬砌。采用单价合同发包给承包人A。合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）。...

[问答题]某引水渠工程长5km，渠道断面为梯形开敞式，用浆砌石衬砌。采用单价合同发包给承包人A。合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）。...

[问答题]某引水渠工程长5km，渠道断面为梯形开敞式，用浆砌石衬砌。采用单价合同发包给承包人A。合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）。...

[问答题]某引水渠工程长5km，渠道断面为梯形开敞式，用浆砌石衬砌。采用单价合同发包给承包人A。合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）。...

[填空题]无坝引水渠首一般由（）、（）和（）三部分组成。

[填空题]无坝引水渠首一般由（）、（）和（）三部分组成。

[问答题]某承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009版）与发包人签订某引调水工程引水渠标段施工合同，合同约定： 1）合同工期465天，2015年10月1日开工...

[问答题]某承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009版）与发包人签订某引调水工程引水渠标段施工合同，合同约定： 1）合同工期465天，2015年10月1日开工...

[问答题]某承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009版）与发包人签订某引调水工程引水渠标段施工合同，合同约定： 1）合同工期465天，2015年10月1日开工...

[问答题]某承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009版）与发包人签订某引调水工程引水渠标段施工合同，合同约定： 1）合同工期465天，2015年10月1日开工...